资源下载简介

施工现场管理规定是为了确保建筑施工过程中的安全、质量和效率而制定的一系列规章制度。其主要内容包括安全管理、质量管理、文明施工、环境保护以及人员管理等方面，旨在规范施工行为，保障项目顺利进行。

一、安全管理安全管理是施工现场管理的核心内容之一。施工单位必须严格执行国家和地方的安全生产法律法规，建立健全安全管理体系。施工现场应设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设施，如护栏、安全网等。所有作业人员需经过安全培训并持证上岗，严格遵守操作规程，正确使用个人防护用品（如安全帽、安全带等）。同时，要定期开展安全隐患排查，及时消除潜在风险，防止事故发生。

二、质量管理质量是工程建设的生命线。施工单位应严格按照设计图纸和相关标准施工，建立完善的质量控制体系。施工过程中应对关键工序和隐蔽工程进行重点监控，做好质量验收记录。对于不合格的材料或施工环节，应及时整改，杜绝以次充好或偷工减料的行为。此外，还应加强技术交底工作，确保每位施工人员明确施工要求和技术要点。

三、文明施工文明施工体现了企业的社会责任感和管理水平。施工现场应保持整洁有序，合理规划材料堆放区域，避免随意占用道路或影响周边居民生活。施工期间产生的垃圾需分类处理，严禁乱丢乱放。夜间施工应尽量减少噪音污染，尊重周围群众的休息权益。同时，施工现场应设置围挡，保护行人安全，并公示相关信息，接受社会监督。

四、环境保护在施工过程中，必须注重生态环境保护，采取有效措施降低对环境的影响。例如，控制扬尘污染，通过洒水降尘、覆盖裸土等方式减少灰尘扩散；妥善处理废水废渣，禁止直接排放到自然水体中；合理安排施工时间，避免噪声扰民。此外，还应推广绿色施工技术，节约资源能源，减少废弃物产生。

总之，施工现场管理规定通过对安全、质量、文明施工、环境保护和人员管理等方面的全面规范，为工程项目的安全高效推进提供了制度保障，同时也体现了现代建筑业可持续发展的理念。

第五条建设工程开工实行施工许可证制度。建设单位应当按计划批准的开工 项目向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续。 申请施工许可证应当具备下列条件： （一）设计图纸供应已落实； （二）征地拆迁手续已完成； （三）施工单位已确定； （四）资金、物资和为施工服务的市政公用设施等已落实： （五）其它应当具备的条件已落实。 未取得施工许可证的建设单位不得擅自组织开工。 第六条建设单位经批准取得施工许可证后，应当自批准之日起两个月内组织

第十四条由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或 施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。 第十五条建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同 意，并持说明使用爆破器材的地点、品名、数量、用途、四邻距离的文件和安全操 作规程，向所在地县、市公安局审请《爆破物品使用许可证》，方可使用。进行爆破 作业时，必须遵守爆破安全规程。 第十六条建设工程施工中需要架设临时电网、移动电缆等，施工单位应当向 有关主管部门提出申请，经批准后在有关专业技术人员指导下进行。 施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时，必 须经有关主管部门批准，并事先通告受影响的单位和居民。 第十七条施工单位进行地下工程或者基础工程施工时，发现文物、古化石、 爆炸物、电缆等应当暂停施工，保护好现场，并及时向有关部门报告，在按照有关 规定处理后，方可继续施工。 第十八条建设工程峻工后，建设单位应当组织设计、施工单位共同编制工程 峻工图，进行工程质量评议，整理各种技术资料，及时完成工程初验，并向有关主 管部门提交峻工验收报告。单项工程峻工验收合格的，施工单位可以将该单项工程 移交建设单位管理。全部工程验收合格后，施工单位方可解除施工现场的全部管理 责任。

第十九条施工单位应当贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织 施工，做好施工现场的各项管理工作。 第二十条施工单位应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗 材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。 建设工程实行总包和分包的，分包单位确需进行改变施工总平面布置图活动的， 应当先向总包单位提出申请，经总包单位同意后方可实施。 第二十一条施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、 设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开、峻工日期、施工 许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。 施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。 第二十二条施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范

第三十一条施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制 施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危 害。 第三十二条施工单位应当采取下列防止环境污染的措施： （一）妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流； （二）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚浇油毡、油 漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； （三）使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物； （四）采取有效措施控制施工过程中的扬尘； （五）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填； （六）对产品噪声、振动的施工机械、应采取有效控制措施db11／t 1591-2018标准下载，减轻噪声扰民。 第三十三条建设工程施工由于受技术、经济条件限制，对环境的污染不能控 制在规定范围内的，建设单位应当合同施工单位事先报请当地人民政府建设行政主 管部门和环境行政主管部门批准。

第三十四条违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设 行政主管部门根据情节轻重，给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停止施工 整顿、吊销施工许可证，并可处以罚款： （一）未取得施工许可证而擅自开工的； （二）施工现场的安全设施不符合规定或者管理不善的； （三）施工现场的生活设施不符合卫生要求的； （四）施工现场管理混乱，不符合保卫、场容等管理要求的； （五）其他违反本规定的行为。 第三十五条违反本规定，构成治安管理处罚的，由公安机关依照《中华人民 共和国治安管理处罚条例》处罚：构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。 第三十六条当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚通知之日起十五 日内，向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议，对复议决定不服的，可以在接

到复议决定之日起向人民法院起诉；也可以直接向人民法院起诉。逾期不申请复议， 也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院 强制执行。 对治安管理处罚不服的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处 理

中国人民共和国建设部 一九九一年十二月五日