资源下载简介

矿建工程承包合同是发包方（通常为矿山企业或项目业主）与承包方（具备相应资质的矿山建设单位）就矿山井巷、硐室、竖井、斜井、平硐、充填系统、通风排水设施等地下及配套地面工程建设所签订的具有法律约束力的协议。该合同以《中华人民共和国建筑法》《民法典》《矿山安全法》及《建设工程质量管理条例》等为依据，明确双方在工程范围、工期、质量、安全、价款、验收及违约责任等方面的权利义务。

合同核心内容包括：工程概况（矿区位置、设计规模、主要工程量）；承包方式（如EPC总承包、施工总承包或专业分包）；合同价款与支付方式（固定总价/单价合同，明确预付款、进度款、结算款及质保金比例）；工期要求（总日历天数、关键节点计划及延误责任）；质量与安全标准（须符合国家矿山工程设计规范、施工验收规范及强制性条文，落实双重预防机制）；双方职责（发包方负责“三通一平”、图纸交付与协调；承包方负责施工组织、设备材料采购、人员管理及全过程安全主体责任）；竣工验收与保修（按《矿山井巷工程施工质量验收规范》执行，保修期一般不少于2年）；以及不可抗力、争议解决（通常约定仲裁或工程所在地法院诉讼）等条款。

该合同强调合规性与风险管控，尤其注重地质条件变化、隐蔽工程签证、重大危险源管控及环保合规等特殊约定，是保障矿山基建安全、优质、按期投产的重要法律基础。（全文约498字）

３．＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前完成“四通一平”，即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地；满足施工用水、用电量的需要。负责场外 运输道路的维修。（“四通一平”工作如甲方无力承担时，可以费用包干等方式委托乙方承担。） 

４．协调工程开工前的地方工农关系jt∕t 820-2011 公路隧道发光型诱导设施，改善施工环境，保证水、电、路、通讯工程的正常使用，积极配合乙方做好施工期间的工农关系协调工作。（甲方无力承担时，原则上协调费用一次性对施工单位包干，费用标准在公司相关部门指导下由业主单位与施工单位协商确定。） 

５．合同签订后３天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式三份；施工技术资料（包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等）三份；３天内提交水准点和坐标控制点，并进行现场校验。

６．在公司工程管理部门主持下，组织乙方、设计单位、监理公司及公司相关业务部门进行施工图交底会审，做好交底会审纪要， 在会审后３个工作日内分送有关单位。 

７．根据合同约定，对甲方供材的项目负责设备、材料按期如约采购到位，确保满足工程进度要求。

８．向财务部门提交拨款依据，按时办理拨款和结算。

９．按时组织工程月末验收、中间验收、隐蔽工程验收、单位工程的竣工验收、项目建成后的总体预验收，按照国家和行业有关规定，及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。

10．指派＿＿＿＿＿同志为甲方驻工地代表，对工程进度、工程质量、合同履行情况及乙方为工程施工采购的材料和设备采购进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。

11．甲方委托总监理工程师代行甲方的职责，应有甲方授权确认书。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前３天通知乙方，后任继续履行前任在合同中约定的权利义务。

１．负责施工区域内的临时道路、临时设施、凿井设施、水电管路的敷设、管理、使用和维修工作。负责编制施工组织设计（或施工方案），做好各项施工准备工作。 

２．负责按项目工期和质量要求组织施工，确保按合同规定的工程质量和时间要求保质保量如期完工验收移交。

３．根据合同约定，负责乙方为该工程采购的设备、材料保质保量如约采购，确保满足合同约定的工程质量要求。

４.严格按照施工图说明进行安全文明施工，符合安全和环保要求，对施工过程中出现的安全和环保问题承担全部责任。

５．及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收计划；提供月份施工作业计划，材料设备、成品半成品等进场计划（包括月计划、用水、用电计划），月份施工统计报表，工程事故报告等。

６．工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。

７．已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在双方约定的移交日期前负责保管。

８．利用永久建筑和设备建井时，负责建筑物和设备的维修和保养，保证矿井移交时的建筑安装工程质量。凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方承担。

９．指派＿＿＿同志为乙方代表（项目经理），负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。 

一、总工期为＿＿＿天（日历天），自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日竣工验收。

二、甲方未能按约定完成“四通一平”、图纸供应不齐全不及时，供应的材料、设备和工程拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延。

三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时，工期不予顺延。

四、提前或延误交工，每天按工程造价的 %支付提前竣工费或承担违约金。（每提前一天奖励１～５万元 ，延后一天扣减工程价款１～５万元）。

一、 （单位工程）造价执行累进台阶单价，以延米单价 元/米（含施工过程中的措施费用：包括但不限于局部设计变更、隐蔽工程、材料代用、工程变更所发生的费用）为基础，当平均月进尺≥70 米≤80 米时（以井筒为例），执行此单价，平均月进尺＞80米≤100 米时，超过部分单价上浮5％进行计价，平均月进尺＞100米时，超过部分单价上浮10％进行计价，平均月进尺＜70 米时， 单价下浮3％进行计价。每月按实际完成的工程总进度据实计算工程总造价，扣除已支付部分后据实结算。

二、当在工作中遇到采空区、强含水层、流沙层或地质条件急剧变化（断层、破碎带）等工程特征需要加强支护或采取其他有效措施时，在公司业务主管部门协调指导下，由甲、乙双方协商解决（以会议纪要为准），工程进度指标相应调整，相关费用协商确定后随主体工程进度计入当月工程造价。

三、根据相关业务处室和公司批准的安全措施（以会议纪要为准），施工中如需探、排放水，揭（过）煤，探排放煤层瓦斯，过含水层或打地质钻孔等，发生的费用按每实际打一米钻孔，甲方支付 元给乙方（或按公司造假政策执行）。

（二＋三）、根据具体施工条件不同，风险费用标准为工程实际造价的1～7%，直接计入工程费用，施工过程中发生的一切措施费用全部由乙方承担。

四、因重大设计变更增加的费用，以经公司论证批准的会议纪要和设计部门出具的设计变更工程量为准，另行计算工程费用。

第六条　工程质量与验收 

一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。

二、工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验，甲方如对工程质量有特殊要求，双方另行约定。

三、乙方在施工中必须遵守下列规定

１．主要材料、设备、成品、半成品（包括由甲方供应的）必须按有关规定进行抽验复验，对材料改变或代用，必须经甲方和原设计单位同意。

２．乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及监理工程师和工程质量监督站。重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经甲方和设计单位签证后实施。由此而发生的费用支出，由乙方承担，工期不予顺延。

１．月末验收和中间验收。由甲方（或上级主管部门）组织有关单位进行月度验收和中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字。

２．隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前3 天书面通知甲方或监理单位参加检验，双方确认工程合格后在工程验收证书上签字，如甲方不能如期派人参加检验，乙方可自行检查验收，做好隐蔽工程验收记录，甲方应予承认。工程隐蔽后若甲方提出复验，乙方应予同意，复验合格，工期相应顺延，其费用应由甲方负担；复验不合格，费用应由乙方负担，工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收，甲方提出复验，不论合格与否，费用由乙方负担，工期不予顺延。

３．竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前＿＿＿天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料，由甲方组织有关单位在＿＿天内验收完毕。验收合格，在验收证书上签字，进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合格标准，所发生费用及工期由责任方负责。  　　４．竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式＿＿＿份，移交甲方。  　　五、工程保险及保修：自工程竣工验收移交后一年内由乙方质保（地震、事故、采动影响等破坏由甲方承担）。

第七条　材料、设备的供应、验收和价差处理 

一、由甲方供应以下材料、设备的实物数量（详见附表２）。

二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。

三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书并按规定进行复验后才能用于工程，经复验不符合质量要求的，不得应用于工程建设中。 

dbj43t_203-2019_湖南省_装配式建筑混凝土预制构件制作与验收标准四、因材料质量不合格所造成的损失由材料供应方负责。

五、根据工程需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用时，由乙方承担费用。

六、因材料设备供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。（量化）

七、本工程材料价差调整按公司工程造价政策执行（总价包干或延米单价包干工程不调整材料价差）。

第八条　工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算，应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定或股份公司有关规定执行。非固定价格工程的工程款支付必须在合同签订和预算审批（造价确定）的前提下方可支付。

一、本合同签订后，按工程当月验收的实际进度据实拨付工程款。

二、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在3个工作日内按核实的工程进度，并按公司规定支付进度款。

三、工程价款支付达到合同总价的90％时，不再按进度付款，办完交工验收后t／ahepi 10-2022 城镇排水系统智慧运维技术规范，等保修期满工程质量仍然合格，欠付的工程款一次支付给乙方。