资源下载简介

桩基础工程施工合同是发包人（建设单位或总承包方）与承包人（专业桩基施工单位）就桩基工程的设计、施工、检测、验收及保修等事宜达成的书面协议。该合同明确双方权利义务，是保障工程质量、工期与投资效益的关键法律文件。

合同主要内容包括：工程概况（项目名称、地点、桩型如预制管桩、灌注桩等）、承包范围（含测量放线、成孔、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑、桩头处理、静载/高应变检测配合等）、技术标准（执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202等国家及地方标准）、工期要求（开工竣工日期及节点计划）、质量要求（桩位偏差、垂直度、承载力、完整性检测合格率100%）、安全文明施工责任（承包人须落实专项方案与应急预案）、合同价款与支付方式（一般采用固定单价或总价，按进度分阶段支付，预留3%—5%质量保证金）、变更与签证程序、违约责任（如工期延误、质量不合格的违约金）、不可抗力及争议解决条款（通常约定仲裁或诉讼管辖地）。

特别强调：承包人须具备相应地基基础工程专业承包资质及安全生产许可证；所有桩基施工前须完成试桩并经设计、监理确认；竣工资料须完整归档sy400ka电解槽制作安装施工方案，配合主体结构验收。合同依法签订后具有法律约束力，是工程结算、质量追溯及纠纷处理的核心依据。（全文约498字）

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

1）按砼量综合单价 元立方包干，包干价内工程施工内容等一切与成桩相关的费用在内。

2）计算规划：桩身长度按业主方与监理签证的桩底至自然地面计算砼量。

3、水电费按实结算（费用由乙方承担）。

4、钢筋笼长度、规格按设计变更及施工规范要求。

二、双方责任：

1、工程开工前，交给乙方图纸一份，地质勘察报告一份，组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，提供会审纪要和修改施工图。

2、开工前，做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电，地下管道、电缆迁移工作，须具备开工条件，沉管拔管中如现场动力负荷不够由乙方自备柴油发电机供电，其费用由甲方自理。

3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验，如交底后出现任何偏差，则所造成的一切损失及工期延误均有乙方负责。

4、协调施工现场周围居民环境。

5、工程竣工甲方协调由业主组织测桩验收并承担其费用(即动测、静载试验费)。

1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。

2、确保工程质量，凡出现质量问题均由乙方负责处理并承担其费用。

3、施工现场的安全问题由乙方自己负责，发生的费用自理，并做到文明施工。

4、按合同规定的时间，如期完工和交付验收。

5、工程完工后向甲方提交工程量清单及由业主及监理签字认可的确定工程造价的决算书2份。

6、负责向甲方交付四套完整、符合规范要求的桩基础施工资料及质保资料。

7、桩基工程完工后由乙方负责协助业主组织桩基检测及验收工作。

1、除甲方供应以外的其它材料、设备由乙方自行采购，并向甲方提供材料的质保书、检测报告及能证明材料为合格的有关证明。

2、如甲方对材料的质量有异议，有权提出复验，复验指标全部合格，甲方承担复验费用，复验指标有一项不合格，由此发生的一切费用由乙方支付。

3、乙方施工用的钢材、水泥必须按照业主方指定的品牌，否则后果自负。

l、自第一根桩正式施工之日起 个有效工作日完成。

2、有以下原因影响施工，经业主及监理现场代表签证后，工期相应顺延。

A、人力不可抗拒；

B、设计变更；

C、甲方规划调整；

D、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源、道路未能拉通，影响进场施工；

E、在施工中因停电、停水8小时以上连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工：

F、未按合同规定拨付工程款、工程进度款而影响施工。

l、质量要求： 乙方确保合格

2、乙方必须按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

3、隐蔽工程必须经业主方、现场监理及甲方派驻代表的检查、验收签章后，方可进行下道工序施工。

六、工程款支付与结算：

1、

2、

3、

l、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付，偿付逾期违约金。

2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。

1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设计调迁、材料和构件积压的实际损失。

3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由引而发生的质量或其他问题，由甲方承担全部责任。

l、双方在履行合同时发生争议应立足与协议解决，不能协商解决的db52∕t 1037-2015 非承重蒸压粉煤灰多孔砖，可向当地人民法院起诉。

2、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议作为本合同的附件，享有同等法律效力。

3、本合同自双方代表签字盖章生效，工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。

4、本合同壹式 份，甲乙方各执 份。

5、不妥条款协商解决。

2022一建《法规》点睛资料--大立发包方(盖章)： 承包方(盖章)：

工地代表(签字)： 代表(签字)：

年 月 日